Договор на установку забора: Страница не найдена

Это контрактное соглашение осуществляется и заключено в этот день и между ________________________ и Эдвард Бродский, в дальнейшем в качестве «Подрядчика» для объема работ, перечисленных ниже.

A. ОБЪЕМ РАБОТ

Подрядчик должен предоставить всю рабочую силу, оборудование и материалы, необходимые для выполнения следующих пунктов:

·         Установите примерно __ футов _____ забора в соответствии со спецификациями.Секции могут варьироваться в размерах от 7 футов до 9 футов в зависимости от длины собственности.

·         __ Будет установлено количество проходных ворот и___Количество въездных ворот будет установлено.

·         Столбы будут установлены на глубину 2 фута (фута) в землю с достаточным количеством бетона для надлежащей поддержки.

·         Грязь будет сгребаться в траву или распределяться в достаточном количестве.

·         По окончании работ подрядчик уберет весь мусор.

·         Мы будем соответствовать классу вашей земли, если не требуется иное.

·  Заборы будут построены с каркасом внутри в соответствии с нормами, если не требуется иное и должно быть представлено в письменной форме.

·         Владелец дома несет ответственность за наличие проточной воды и электричества, а в месте установки нового забора необходимо убрать листву.

·         Подрядчик установит ограждение в соответствии с булавками собственности, если булавки не могут быть обнаружены, подрядчик будет использовать заключительный осмотр собственности и/или запрос владельцев дома.

·         Любые изменения, внесенные после подписания настоящего договора, подлежат дополнительной оплате.

B. МАТЕРИАЛЫ

·         Все используемые материалы должны соответствовать «Спецификациям на материалы ограждения». Используемый материал представляет собой обработанную под давлением древесину желтой сосны, если заказчик не требует иного.

  Любой материал, «оставшийся» после работы, будет забран подрядчиком.

C. ВРЕМЯ ЗАВЕРШЕНИЯ

·         Завершение работ будет завершено своевременно в зависимости от погодных условий (обычно один день на установку и один-два дня на строительство в зависимости от размера объекта и сложности) в это время необходимо произвести окончательный расчет. Все использованные материалы будут сохранены BandBFencesLLC до окончательной оплаты.

·         Двухлетняя гарантия с даты подачи контракта распространяется на любые производственные дефекты. Треснувшие штакетники или погнутые пиломатериалы не считаются дефектом изготовления. Обратите внимание: гарантия аннулируется, если владелец дома не нанес базовый герметик или морилку в течение 2 месяцев после завершения строительства забора. Настоятельно рекомендуется сделать это, чтобы обеспечить долговечность вашего забора и уменьшить вероятность растрескивания или искривления пиломатериалов.

 Примечание. Владелец дома несет ответственность за размещение кабелей, электрических и газовых линий, а также за предоставление подрядчику окончательного плана земельного участка/обзора имущества. Позвоните по номеру 811, чтобы пометить линии. Если немаркированная линия будет перерезана, владелец дома будет нести ответственность за стоимость ремонта, а BandBFencesLLC не будет нести ответственность. Также владелец дома должен поговорить с ТСЖ, чтобы получить надлежащее разрешение на забор. Если установка должна быть отменена, а разрешение на строительство для вашей собственности было получено, домовладелец обязан оплатить сборы за разрешение.

ОПЛАТА

·         При подписании настоящего контракта уплачивается 50%, если сумма превышает 5000,00 долларов США.

·         Оплата или баланс должны быть произведены после завершения работы.

Нужен ли контракт?

Знайте, когда нужно подписать контракт на ваш проект ограждения.

Забор предназначен для ограждения дома и помогает определить пространство на участке. Забор может выступать в качестве барьера между вами и вашим соседом или создавать контур, обозначающий патио или дворовое пространство.Некоторые виды ремонта ограждений можно сделать своими руками, например, покрасить или окрасить существующий забор. Но строительство забора на вашей территории может занять много времени и содержать правила зонирования , поэтому в ваших интересах нанять профессионала. Независимо от того, насколько велик или мал ваш проект ограждения, договор защищает и вас, и подрядчика по ограждению от недоразумений, неправильных толкований и обвинений типа «он сказал, она сказала».

Контракт может быть определен как соглашение между двумя сторонами в форме письменного и подписанного документа.Если возникает судебный процесс из-за плохого качества изготовления, некачественных материалов, незавершенной работы или травм, договор дает вам преимущество в суде.

Выбор подрядчика по ограждению

Прежде чем вы дойдете до выбора того, что включить в контракт на ограждение, вам нужно выбрать местного, рекомендованного и квалифицированного подрядчика по ограждению. Спросите друзей, соседей или доверенных лиц, которые недавно ремонтировали собственный забор. Проконсультируйтесь с местными поставщиками строительных материалов. Они часто будут давать направления.Если вы не знакомы с проведением собеседований с подрядчиком по ограждению, рассмотрите возможность спросить, есть ли у него портфолио выполненных работ по ограждению, гарантия качества работы, а также информация о компании или честности бизнеса. Положительный ответ на подобные вопросы определит, с кем вы хотите работать. Вы можете искать подрядчиков по ограждению в вашем районе, выполнив поиск на крыльце.

Что должен содержать контракт?

Вы можете создать свой собственный договор и найти примеры договоров в Интернете.Когда дело доходит до строительства ограждения, ваш контракт может включать различные элементы, которых нет в стандартном контракте. Не забудьте указать сведения о количестве раскопок, которые необходимо выполнить на вашем участке, разрешениях на строительство ограждения, а также о любом типе почвы или влажных участках, которые могут вызвать такие проблемы, как гниение древесины вашего забора. Еще одним аспектом проекта ограждения является линия вашей собственности. Обращение к геодезисту для составления карты вашей собственности и разметки углов поможет вам избежать каких-либо юридических проблем с вашим городом или соседями.Убедитесь, что ваши подземные коммуникации отмечены. Компании, производящие ограждения, могут не нести ответственности за повреждение подземных коммуникаций, поэтому обязательно позвоните в местную коммунальную компанию.

Точный контракт детализирован и не оставляет места для толкования. Ваш договор ограждения должен включать:

• Полное наименование Подрядчика и контактная информация
• Описание всего объема проекта с датами начала и завершения
• Подробная информация о местоположении, периметре, высоте забора и т. д.
• Общий платеж подрядчику, либо единовременная сумма по завершении, либо оплата на каждом контрольно-пропускном пункте
• Использование материала с указанием количества, марки, номера заказа, поставщика и стоимости
• Платежная ответственность владельца или подрядчика с последующим возмещением
• Дополнительные расходы от найма большего количества работников до необоснованных задержек
• Последствия пропущенных дат контрольной точки
• Последствия незавершенного проекта   и неправильная очистка после завершения
• Подтверждение наличия необходимых разрешений и того, что подрядчик имеет лицензию, залог и страховку

Можно ли вносить изменения в договор?

После того, как обе стороны ознакомились с элементами договора и подписали документ, это не означает, что вы не можете вносить какие-либо изменения. Возможны некоторые изменения в материалах, объеме работ или сроках. Если вы считаете, что необходимо внести какие-либо изменения, вы можете отправить форму «Заказ на изменение». Эта форма должна быть подписана подрядчиком, чтобы согласовать внесенные вами изменения.

Можно ли расторгнуть контракт?

Расторжение контракта может быть затруднено; вы захотите ознакомиться с мелким шрифтом в вашем контракте относительно отмены. В некоторых контрактах может быть установлен определенный период времени для расторжения вашего контракта. Это может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней после подписания контракта с компанией.Не забудьте прочитать мелкий шрифт вашего контракта. Если вы обнаружите, что ваш подрядчик каким-либо образом нарушает ваше соглашение, будь то кража, задержки или опасная деятельность, подумайте о том, чтобы проконсультироваться с адвокатом, прежде чем аннулировать ваш контракт на ограждение.

Top Image Credit: Brooks Kolb LLC

5 вопросов, которые следует задать подрядчику по заборам перед подписанием контракта

Найти надежного подрядчика по заборам может быть так же сложно, как определить лучший тип забора для вашего двора. Некоторые компании, занимающиеся ограждением, предлагают только определенные материалы, такие как дерево, винил или железо, и вам нужен подрядчик, который может установить именно тот забор, который вам нужен. Но как узнать, что подрядчик надежный, опытный профессионал? Узнайте, задав эти пять вопросов, прежде чем подписать контракт.

5 вопросов, которые следует задать подрядчику по заборам перед подписанием контракта

Как долго ваша компания существует?

Узнайте, как долго они работают под своим нынешним именем.Уважаемые компании, работающие не менее года, будут иметь опыт и довольных клиентов для рекомендаций. Кроме того, спросите, есть ли у предприятия офис. Официальная витрина указывает на размер и репутацию подрядчика забора. Без него вы могли бы нанять человека без лицензии.

Вы лицензированы, связаны залогом и застрахованы?

Убедитесь, что у подрядчика есть лицензия на установку заборов в вашем штате. Кроме того, убедитесь, что компания полностью связана и покрыта страхованием гражданской ответственности и компенсацией работникам. Страхование общей ответственности защищает вас от материального ущерба, причиненного во время установки, а компенсация работникам гарантирует, что вы не несете ответственности за любые травмы на работе.

Предоставите ли вы письменный контракт?

Авторитетный подрядчик по заборам предоставит письменное соглашение, которое защитит вас обоих. Они приходят в виде официальной письменной сметы, которая разбивает сборы и затраты. Труд, материалы и необходимые услуги должны быть указаны в виде строк, а смета должна включать дату начала и прогнозируемую дату окончания.

Используете ли вы субподрядчиков?

Некоторые подрядчики, особенно крупные компании, занимающиеся ограждением, могут передавать часть или весь проект другим лицам. Хотя работа может быть сделана хорошо, она представляет собой потенциальную ответственность для вас. Если подрядчик по забору использует подводные лодки, убедитесь, что они лицензированы и подпадают под действие политики компании.

Что входит в установку?

Получит ли ваш подрядчик необходимые разрешения? Выявляют ли они подземные инженерные сети или ожидают, что это сделает ваша коммунальная компания? Насколько глубоко будут стоять столбы, и будет ли ваш подрядчик использовать бетон? Убедитесь, что вы точно знаете, что ваш подрядчик по забору собирается делать, а что не делать.Задайте вопросы о том, как они планируют установить ваш забор, чтобы вы точно знали, что получаете.

Компания «Южный забор»  является одним из самых опытных подрядчиков по заборам в Северо-Восточной Джорджии. Они устанавливают, ремонтируют и восстанавливают заборы для жилых и коммерческих клиентов уже более 40 лет. Позвоните им по телефону (706) 779-3540, чтобы назначить бесплатную оценку.

Fence OKC Условия для товаров и услуг.

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Клиент FenceOKC («Заказчик») соглашается и разрешает Stiner Brothers LLC, d/b/a «FenceOKC. com (совместно именуемые «FenceOKC») для оказания услуг по ограждению и предоставления товаров и материалов, независимо от того, описаны они или нет в одном или нескольких предложениях, объеме услуг, дополнениях, графике платежей, смете, расценке, эскизе проекта и покупке и заказы на работу (совместно именуемые «Работы») в соответствии со следующими Стандартными условиями для товаров и услуг, которые прямо являются частью соглашения между Заказчиком и FenceOKC («Соглашение»), без ответственности за прерывание обслуживания, или случайные, специальные или косвенные убытки:

1. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ — Соглашение между Заказчиком и FenceOKC включает настоящие условия и любые спецификации, чертежи, образцы или другие письменные условия, предложения, объем услуг, дополнения, график оплаты, а также заказы на покупку и работу, одобренные FenceOKC специально включены в Соглашение.Любой заказ на покупку, квитанция-подтверждение, счет-фактура, дополнительное соглашение или другой документ Заказчика или принятие услуг и товаров Заказчиком должны рассматриваться как принятие настоящего Соглашения. Любая попытка Клиента вставить или включить любые другие или дополнительные условия, не соответствующие настоящему Соглашению, считается недействительной. В случае противоречия между настоящим Соглашением и другими положениями, включенными FenceOKC в письменной форме в Соглашение, настоящее Соглашение имеет преимущественную силу.Соглашение не может быть изменено или изменено каким-либо последующим ходом работы между Клиентом и FenceOKC, и настоящее Соглашение представляет собой явный отказ и отклонение от любого соглашения, поправки или модификации любого соглашения, представленного Клиентом FenceOKC. При оказании любой услуги или предоставлении любого продукта FenceOKC является независимым подрядчиком.
2. ОПЛАТА — 50 % оплаты по всем заказам должны быть произведены за 7 рабочих дней до недели установки, в противном случае это перенос.Остальные 50% подлежат уплате сразу после завершения Работ, если иное не согласовано в письменной форме между Заказчиком и FenceOKC. Проценты в размере восемнадцати процентов (18%) годовых будут начисляться на все просроченные остатки. Клиент несет ответственность за все издержки и расходы, включая разумные гонорары адвокатов и сопутствующие расходы, понесенные FenceOKC для взыскания любого просроченного остатка.
3. ЦИТАТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Все котировки и предложения предназначены для немедленного принятия, и любой указанный термин может быть изменен без предварительного уведомления, если иное не указано в цитате или предложении.Цены, указанные FenceOKC и принятые Заказчиком, могут быть повышены, как указано в предложении FenceOKC. Все цены указаны без учета каких-либо федеральных, государственных или специальных налогов, взимаемых с продажи или использования проданных товаров и услуг.
4. ОТМЕНА — Размещенные заказы на покупку могут быть отменены только с письменного согласия FenceOKC, и только в этом случае без ущерба для FenceOKC, включая компенсацию FenceOKC за все выполненные работы, незавершенные работы и связанные с работой специальные материалы, изготовление, сборку, проектирование, общие и административные расходы, расходы субподрядчиков на расторжение контракта и нормальную прибыль. Никакие продукты, связанные с услугами FenceOKC, не могут быть возвращены для кредита или корректировки без письменного разрешения FenceOKC. Ничто в этом параграфе не ограничивает права квалифицированного индивидуального Клиента в соответствии с параграфом 7 настоящего Соглашения.
5. МОДИФИКАЦИИ — FenceOKC оставляет за собой право изменять или модифицировать конструкцию и конструкцию любых продуктов или процедур и методов своей Работы, не неся при этом никаких обязательств по предоставлению или установке таких изменений или модификаций на ранее или впоследствии проданных продуктах или по использованию таких процедур или методов. об услугах, оказанных ранее или впоследствии.
6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ — FenceOKC будет стремиться выполнять Работу в соответствии с тем уровнем внимательности и навыков, которые обычно проявляются представителями отрасли FenceOKC, практикующими в том же районе при аналогичных обстоятельствах на момент оказания услуг. (A) Гарантии производителя, если таковые имеются, переходят к Заказчику в той степени, в которой это разрешено законом, и FenceOKC обязуется прилагать разумные усилия, чтобы помочь Заказчику связаться с производителем для предъявления претензий по гарантии (включая любой тип оборудования для открывания ворот). FenceOKC не несет никаких других или дополнительных обязательств перед Клиентом, и ничто не может быть истолковано как предоставление FenceOKC в качестве агента Клиента; (B) FenceOKC предоставляет Ограниченную гарантию только первоначальному покупателю. Ограниченная гарантия включает (i) бесплатную замену древесины для любого забора или ворот из красного кедра Superior Eastern, если по собственному усмотрению FenceOKC и при проверке в исходном месте установки будет установлено, что забор или ворота повреждены гниением или насекомыми в течение двадцати (20) лет с даты первоначальной покупки.Разложение не включает и не означает любой ущерб, возникший в результате воздействия соленой воды или нанесения Заказчиком почвы, мульчи, растительности, коры или другого влагоудерживающего материала на забор или ворота. Ограниченная гарантия не распространяется на любые другие повреждения, вызванные стихийными бедствиями, использованием деревянного забора или ворот способом, отличным от того, как они были спроектированы, установлены и предназначены для использования компанией FenceOKC, поверхностной плесенью из-за выветривания древесины или повреждения в результате переделки Заказчиком забора или ворот. Клиент должен оплатить все затраты на установку заменяющей древесины по Ограниченной гарантии, а также (ii) гарантию качества изготовления на один (1) год на все заборы и ворота из любого материала, проданного и установленного FenceOKC, которая включает в себя проверку в каждом конкретном случае и определение качества изготовления компанией FenceOKC, и FenceOKC по своему собственному усмотрению дает рекомендации в отношении качества изготовления и ремонта при установке, и (C) ОГРАНИЧЕННАЯ ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ, ИЗЛОЖЕННАЯ В ДАННОМ ПУНКТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, БУДЬТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ УСТНЫМИ , ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ, ЕСЛИ КЛИЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ТОГДА ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КЛИЕНТА ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. 6(В)(ii).ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ КЛИЕНТА УКАЗАНО В ПУНКТЕ 20, И ЕДИНСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА FENCEOKC, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ДЕФЕКТАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, МАТЕРИАЛАХ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИИ, ОСНОВАННЫМИ НА ГАРАНТИИ, КОНТРАКТЕ, НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ ТЕ, ЧТО БУДЕТ УКАЗАНО.
7. ПРАВО КЛИЕНТА НА ОТМЕНУ. Клиент-физическое лицо может отменить в любое время до полуночи третьего рабочего дня после даты первой Оценки проекта с FenceOKC, если FenceOKC обратится к Клиенту в доме Клиента, чтобы инициировать продажу.(16 CFR 429.1).
8. ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ — Обещания об оказании услуг или доставке продуктов даются настолько точно, насколько это позволяют условия, и будут предприняты все усилия для выполнения поставок и оказания услуг в соответствии с графиком. FenceOKC не несет ответственности за ущерб, возникший в результате непредоставления услуг или доставки продукции в соответствии с графиком. Если Заказчик требует дополнительных Работ, проверки или тестирования, это будет зачислено на счет Заказчика и будет рассматриваться как соответствующее продление сроков выполнения.
9. НЕУДАЧА ДОСТАВКИ — FenceOKC не несет ответственности за отказ или задержку доставки услуг или продуктов из-за стихийных бедствий, войны, гражданских волнений, трудовых споров и забастовок, в том числе с участием сотрудников и агентов FenceOKC, пожара, наводнения или других несчастных случаев. , действия правительства, приоритеты или правила, отсутствие возможности получить удовлетворительное сырье, компоненты, материалы, топливо, электроэнергию или транспорт, поломку оборудования, задержку поставщика или субподрядчика или любые другие события или причины, не зависящие от FenceOKC, независимо от того, предсказуемы они или нет. подобного или отличного характера от перечисленных, FenceOKC будет иметь такое дополнительное время для выполнения, которое может быть разумно необходимым в данных обстоятельствах, и может распределять свою продукцию и услуги среди своих клиентов таким образом, который она сочтет справедливым.Все претензии относительно недостачи должны быть поданы в течение тридцати (30) дней с момента получения отгрузки и должны сопровождаться упаковочным листом(ами) и документами, касающимися отгрузки.
10. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ — Если иное не указано в счете-фактуре FenceOKC, Клиент должен оплатить все транспортные расходы за продукцию или проданные FenceOKC в зависимости от места отгрузки или производства, страховые сборы и сборы за штамповки, коносаменты или другие документы.
11. РИСК ПОТЕРИ — Если иное не согласовано с FenceOKC в письменной форме, право собственности и риск потери, травмы или уничтожения переходят к Клиенту в момент подачи заявления.Любая такая потеря, повреждение или уничтожение не освобождает Клиента от его обязательств по Соглашению.
12. КОМПЕНСАЦИЯ КЛИЕНТА FENCEOKC — Заказчик соглашается возмещать ущерб, защищать и ограждать FenceOKC от ответственности за ее Работу от всех претензий, требований, действий, будь то гражданских или административных, ответственности, штрафов, штрафов и расходов, включая все гонорары и расходы на адвоката, независимо от того, основаны ли они на гарантии , контракт, небрежность, строгая ответственность или иным образом.
13. НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ И/ИЛИ ОСПОРНЫЕ СЧЕТА — Заказчик должен уведомить FenceOKC в письменной форме о любом предполагаемом несоответствии услуг, товаров и/или оспариваемых счетов-фактур, выставленных FenceOKC в соответствии с настоящим Соглашением, в течение десяти (10) дней после получения услуг, товаров и/или счетов-фактур. Такое письменное уведомление должно содержать подробное объяснение и описание предполагаемого несоответствия и/или спора. Если FenceOKC соглашается с несоответствием Заказчика в оценке(ях) товаров и/или услуг, FenceOKC имеет право по своему единственному и исключительному выбору исправить ненадлежащее предложение или поставку, исправив предложение или заменив предложение соответствующими товарами и/или услуги в разумные сроки после получения от Заказчика уведомления о несоответствии. Заказчик должен удовлетворить разумные запросы FenceOKC о продлении срока для устранения любого неправомерного тендера.FenceOKC и Клиент будут добросовестно сотрудничать для разрешения любых таких споров, касающихся счетов-фактур, в течение десяти (10) дней после подачи спора в FenceOKC. Если такое разрешение спора благоприятствует Заказчику, FenceOKC кредитует Заказчика на оспариваемую сумму. Если такое решение в пользу FenceOKC, оплата должна быть произведена в течение десяти (10) рабочих дней с момента уведомления Клиента о таком решении. Непредоставление Клиентом уведомления о несоответствии, как описано выше, является доказательством prima facie соответствия товаров, услуг и счетов, выставленных FenceOKC в соответствии с Соглашением.
14. ОБЯЗАННОСТЬ КЛИЕНТА ПО СОХРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ — Клиент должен защищать и сохранять все предположительно несоответствующие товары и строго следовать разумным инструкциям FenceOKC. Заказчик несет только те расходы, которые разумны и необходимы для выполнения его обязательства по защите и сохранению всех предположительно несоответствующих товаров.
15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРОТИВ ЗАЯВЛЕНИЙ СОТРУДНИКОВ, ПОДРЯДЧИКОВ, ПОСТАВЩИКОВ И ЗАКАЗЧИКОВ FENCEOKC: Клиент, соглашаясь и уполномочив FenceOKC выполнять такие действия, далее соглашается не делать этого ни от своего имени, ни от имени любого лица, фирмы, товарищества, корпорации или другого лица. : (a) подстрекать, вмешиваться или пытаться заставить любого сотрудника или подрядчика FenceOKC уйти с работы в FenceOKC, (b) побуждать или пытаться склонить любого сотрудника FenceOKC к нарушению трудового соглашения сотрудника с FenceOKC или подрядчика к нарушению соглашения подрядчика с FenceOKC, (c) ходатайствовать, побуждать или пытаться побуждать или побуждать любого бывшего или текущего поставщика или клиента FenceOKC: (i) прекратить ведение бизнеса полностью или частично с FenceOKC или через него, или (ii) вести бизнес с любым другое лицо, фирма, товарищество, корпорация или другое юридическое лицо, оказывающее услуги, существенно аналогичные или конкурирующие с услугами, предоставляемыми FenceOKC. Это соглашение против вымогательства остается в полной силе в течение двадцати четырех (24) месяцев с даты, когда FenceOKC в последний раз выполняет Работу для Заказчика.
16. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — Ответственность FenceOKC, ее агентов, сотрудников, субподрядчиков и поставщиков в отношении всех претензий, возникающих в связи с выполнением или неисполнением обязательств FenceOKC по проектированию, производству, продаже, доставке, хранению, установке и/или или использование продуктов, продаваемых по Соглашению, или оказание услуг, будь то на основании гарантии, контракта, небрежности, строгой ответственности или иным образом, не должно превышать, в совокупности, чистую покупную цену (за исключением налогов и фрахта) для такого продукты или услуги и ни в коем случае не включают убытки в связи с упущенной выгодой или доходом; убытки от остановки завода; увеличение расходов на эксплуатацию завода или оборудования; увеличение стоимости приобретения или предоставления оборудования, материалов, поставок или услуг; стоимость замены мощности или капитала; претензии клиентов Заказчика; инвентаризация или плата за использование; или случайные или косвенные убытки любого характера. FenceOKC не несет ответственности за любой ущерб наземному или подземному имуществу, включая деревья, кустарники, озеленение, ландшафтный дизайн и спринклерные системы, и т. д. .
17. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛИНИИ — FenceOKC привлечет квалифицированных отраслевых специалистов для маркировки всех инженерных сетей и связанных с ними линий, связанных с Работой, включая, помимо прочего, кабели, интернет, электричество, воду и газ. FenceOKC не несет ответственности за неправильно обозначенные или неопределяемые линии любого рода.
18. ГАРАНТИИ КЛИЕНТА.Клиент заявляет и гарантирует: (a) если клиент является юридическим лицом, оно должным образом организовано, существует на законных основаниях и имеет хорошую репутацию в соответствии с законодательством его происхождения, со всеми необходимыми полномочиями для заключения и выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с его условий, (b) если Заказчик является физическим лицом, Заказчик выполнил комплексную проверку для установки заборов и ворот в пределах границ собственности Заказчика и имеет необходимые полномочия для заключения и выполнения обязательств Заказчика по настоящему Соглашению, и (c) ни один Заказчик не оборудование или сооружения не будут представлять опасности для оборудования, помещений, населения FenceOKC, персонала FenceOKC или подрядчиков (d) использование Заказчиком Работы FenceOKC будет соответствовать всем федеральным, государственным и местным законам, административным и нормативным требованиям, и любые другие органы, обладающие юрисдикцией в отношении предмета настоящего Соглашения, и Клиент будет подавать заявки, получать и поддерживать все регистрации и сертификаты. s, которые могут быть затребованы такими органами.
19. ПЕРЕДАЧА. Настоящее Соглашение и любые предоставленные гарантии не могут быть переуступлены или переданы Клиентом в силу закона или иным образом без предварительного письменного согласия FenceOKC.
20. АРБИТРАЖ/МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ/ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: FENCEOKC И КЛИЕНТ СОГЛАШАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО ВСЕ СПОРЫ, РАЗНОГЛАСИЯ ИЛИ ПРЕТЕНЗИИ, КАСАЮЩИЕСЯ СОГЛАШЕНИЯ И/ИЛИ РАБОТЫ FENCEOKC, ИЛИ РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ ДЛЯ КЛИЕНТА, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ СОГЛАШЕНИЕ И ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМ, КАСАЮЩИЙСЯ АРБИТРАБЕЛЬНОЙ ПРИМЕНИМОСТИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРОБЛЕМ ИЛИ ВОПРОСА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО РЕШЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ АРБИТРАЖНЫМ ПРАВОМ, В СООТВЕТСТВИИ С КОММЕРЧЕСКИМ ПРАВИЛОМ АМЕРИКАНСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ АССОЦИАЦИИ, ОДНИМ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ АДВОКАТОМ. В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМИ ПРАВИЛАМИ В ОКРУГЕ ОКЛАХОМА И В КОТОРОМ ВСЕ ЗАТРАТЫ, РАСХОДЫ И СБОРЫ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ВСЕ гонорары адвокатов, установленные законом расходы и расходы, не установленные законом, НЕСЯТ НА НОН. — ПРЕИМУЩЕСТВУЮЩАЯ СТОРОНА.ЗАКОНЫ ШТАТА ОКЛАХОМА РЕГУЛИРУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, СОСТАВЛЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ БЕЗ ОТНОШЕНИЯ К КОНФЛИКТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ДАННЫЙ ПУНКТ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЩЕНИЮ FENCEOKC В ОБРАЩЕНИИ ВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ В ПОМОЩЬ АРБИТРАЖА В ОКРУЖНОМ СУДЕ ОКЛАХОМА, ОКЛАХОМА, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ЮРИСДИКЦИЮ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ FENCEOKC И КЛИЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ СОДЕРЖИТ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ FENCEOKC И ЗАКАЗЧИКОМ В ОТНОШЕНИИ ОПИСАННЫХ ВОПРОСОВ, ВЗИМАННЫХ СБОРОВ И РАСХОДОВ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ.
21. УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНО РАСКРЫТИЯ ЗАЛОГА — В соответствии с Законом Оклахомы об аресте любой подрядчик, субподрядчик, рабочий, поставщик или другое физическое или юридическое лицо, которое помогает улучшить вашу собственность, но не получает оплату за свою работу или поставки, имеет право налагать залог на вашу землю или имущество, где выполнялись работы, и предъявлять вам иск в суде для получения оплаты. Это означает, что после судебного слушания земля и имущество Клиента могут быть проданы судебным приставом, а выручка от продажи использована для погашения долга Клиента.Это может произойти, даже если вы полностью заплатили своему подрядчику, если субподрядчики, рабочие или поставщики подрядчика остаются без оплаты. Чтобы сохранить свое право подать иск или залог в отношении вашей собственности, некоторые заявители, такие как субподрядчики или поставщики материалов, должны предоставить вам документ, называемый «предварительным уведомлением». Подрядчики и рабочие, которые заключают контракты с Клиентами напрямую, не обязаны предоставлять такое уведомление, поскольку вы как владелец знаете об их существовании. Предварительное уведомление не является залогом вашего имущества.Его цель состоит в том, чтобы уведомить вас о лицах или организациях, которые могут иметь право подать залог против вашей собственности, если им не заплатят. Чтобы защитить свои права удержания, подрядчик, субподрядчик, поставщик или рабочий должны зарегистрировать залог механика в регистраторе округа, который затем становится регистрационным залогом в отношении вашей собственности. Как правило, максимальное время, отведенное для подачи залогового права механика на вашу собственность, составляет 90 дней после существенного завершения вашего проекта.
22. ПРАВО ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ — Если FenceOKC не будет произведен какой-либо платеж, FenceOKC может, уведомив Заказчика за пять (5) календарных дней, приостановить все Работы до полной оплаты и расторгнуть Соглашение.FenceOKC имеет право остановить Работу и приостановить свою Работу до тех пор, пока не будут получены все просроченные платежи. Заказчик освобождает FenceOKC от уплаты любых материалов, оборудования и/или рабочей силы поставщикам или любым субподрядчикам (совместно именуемым «поставщики»). Если эти поставщики предъявляют Заказчику требование об оплате, Заказчик не может осуществлять такой платеж от имени FenceOKC без одобрения FenceOKC, после чего FenceOKC может наложить штраф за просрочку платежа, не возместив Заказчику сумму, уплаченную поставщикам.Клиент несет ответственность за проверку истинных сумм, причитающихся FenceOKC и этим же поставщикам до осуществления платежа. FenceOKC не имеет права ни при каких обстоятельствах получать в качестве возмещения от подрядчика или поставщика любую сумму, превышающую ту точную сумму, которая фактически и действительно принадлежит FenceOKC тем же поставщикам за Работу, выполненную по проекту Заказчика.
23. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВНЕШНЕГО АГЕНТСТВА — Любые изменения, требуемые внешним государственным органом, таким как государственные или муниципальные органы власти, инспекционные службы и т.п., будут считаться дополнительной Работой, которую должен оплатить Заказчик.
24. УСТАНОВКА — Покупатель понимает, что FenceOKC может или не может устанавливать материалы. FenceOKC имеет право передать любую часть или всю Работу в субподряд.
25. ПОПРАВКИ И ИЗМЕНЕННЫЕ УСЛОВИЯ — Если в ходе выполнения настоящего Соглашения будут обнаружены условия или обстоятельства, которые не были предусмотрены FenceOKC в начале действия настоящего Соглашения, FenceOKC уведомит Клиента о вновь обнаруженных условиях или обстоятельствах, а Клиент и FenceOKC обязуются добросовестно пересмотреть условия настоящего Соглашения. Если измененные условия не могут быть согласованы в течение тридцати (30) дней после уведомления, FenceOKC может расторгнуть настоящее Соглашение, и FenceOKC получит оплату за свои услуги до даты расторжения. Если Заказчик потребует внесения каких-либо изменений в Работу, охватываемую настоящим Соглашением, любые расходы, понесенные FenceOKC, будут добавлены к цене Работы в качестве дополнительной Работы, и Заказчик соглашается оплатить FenceOKC свои сборы и расходы за такую ​​дополнительную Работу. Все дополнительные работы, а также любые другие изменения первоначального Рабочего соглашения должны быть указаны, одобрены и подписаны обеими сторонами в виде письменной поправки и могут выполняться в соответствии с пунктом 33 ниже.Все поправки становятся частью настоящего Соглашения и включаются в него.
26. ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ РАЗРЕШЕНЫ — FenceOKC и Клиент соглашаются принимать информацию, сообщения и счета посредством электронных сообщений, включая электронную почту, на адрес(а) электронной почты, предоставленные FenceOKC Клиентом. Клиент будет открыт и прозрачен с FenceOKC, информируя FenceOKC о новых разработках или изменениях, которые могут повлиять на работу Заказчика. Клиент соглашается соблюдать все законы, касающиеся Работы FenceOKC, и не будет обсуждать разногласия, споры, арбитражные или судебные дела, противную сторону, юристов или судей в социальных сетях или других электронных цифровых форумах или средствах массовой информации без явного письменного согласия FenceOKC. .
27. ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ — Поскольку данные, хранящиеся на электронных носителях или отправленные с них, могут быть незамеченными испорчены или изменены без ведома FenceOKC, Заказчик берет на себя ответственность за полноту и удобочитаемость электронных носителей.
28. ЗАДЕРЖКА — FenceOKC не несет ответственности за любой ущерб, вызванный задержками, вызванными работами, выполненными субподрядчиками Заказчика, дополнительными работами, действиями Заказчика или агента Заказчика, включая несвоевременную оплату Заказчиком промежуточных платежей или платежей за дополнительные Работы, нехватку материалы и/или труд, плохая погода, пожар, забастовка, война, правительственные постановления или любые другие непредвиденные обстоятельства, непредвиденные FenceOKC или находящиеся вне разумного контроля FenceOKC.
29. ОТОБРАЖЕНИЕ ЗНАКОВ — Заказчик предоставляет FenceOKC право, но не обязанность размещать знаки и рекламу на рабочем месте в течение периода времени, начинающегося с даты подписания настоящего контракта и продолжающегося непрерывно до четырнадцати (14) дней после этой даты. работа выполнена, оплата произведена в полном объеме.
30. ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА — Клиент понимает, что FenceOKC не имеет квалификации в качестве обработчика или инспектора опасных материалов или подрядчика по снижению выбросов опасных материалов.
31. РАЗДЕЛИМОСТЬ — Если какое-либо положение будет признано незаконным, неисполнимым или недобросовестным, остальная часть Соглашения не будет затронута.
32. ОТКАЗ — Любой отказ FenceOKC от любого права или положения настоящего Соглашения не должен толковаться как отказ или запрет на любое такое право или положение в любое время в будущем, если FenceOKC прямо не заявило об этом в письменной форме.
33. ПОДПИСИ — Стороны настоящего Соглашения соглашаются принимать электронные и телефаксные подписи друг друга, как если бы они были оригиналами, если такие подписи требуются.

© 2021, FenceOKC.com, Все права защищены, Версия 022018.

Реферальный купон Fence OKC

*Не суммируется с другими предложениями. Для участия необходимо быть старше 18 лет. Только один купон может быть использован для каждого привлеченного клиента/проекта/установки забора. Купон должен быть представлен Fence OKC с указанием вашего имени, имени/информации указанного клиента до установки. Никакой оплаты не будет до тех пор, пока указанная установка забора не будет завершена и окончательный платеж не будет произведен Fence OKC.Fence OKC оставляет за собой право прекратить действие данного предложения без предварительного уведомления в любое время.

Контроль доступа

Все системы контроля доступа устанавливаются и обслуживаются техническим персоналом, имеющим лицензию штата Оклахома, который работает в лицензированной компании штата.

Неуплата

Все гарантии аннулируются, если полная оплата не получена в течение 10 дней после завершения проекта. Fence OKC имеет право наложить арест на имущество в связи с неуплатой.

Заказы на изменение

Заказы на изменение должны быть представлены в письменной форме в OKC Fence не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала проекта. Отправленные заказы на изменение могут привести к изменению даты установки. За заказы на изменение, отправленные во время установки проекта, взимается дополнительная плата. Вы можете подать заявку на изменение на сайте fuseokc.com/change.

Временное ограждение

Временная аренда забора производится с шагом в 6 месяцев. Минимальный срок аренды 6 месяцев.Если аренда требуется на срок более 6 месяцев, клиенту будет выставлен счет за дополнительное увеличение. Все имущество, доставленное на место по настоящему соглашению, является исключительной собственностью Fence OKC. После установки забор   не может быть перемещен клиентом по какой-либо причине, кроме непосредственных соображений безопасности. Если по какой-либо причине необходимо переместить ограждение, клиент может позвонить в Fence OKC, чтобы переместить или отрегулировать ограждение. Если забор перемещается заказчиком, взимается плата. Если забор снимается и устанавливается в другом месте, с клиента будет взиматься отдельная плата за полную установку.Ограждение OKC не дает гарантии от повреждений, вызванных ветром или другими человеческими или естественными причинами. Поврежденное или отсутствующее оборудование будет выставлено в счет в окончательном счете следующим образом: панели — 80 долл. США/шт., стойки для труб — 18 долл. США/шт., утяжеленные основания — 35 долл. США/шт. Если ограждение будет снесено или унесено ветром или по другим причинам, вызвавшим необходимость восстановления ограждения, Fence OKC восстановит ограждение за счет первоначальной установки минус 25% от общей суммы. Информация о кредитной карте будет храниться в файле на протяжении всего срока аренды.

Последнее обновление 20 апреля 21

Какие вопросы следует задать своему профессиональному подрядчику по ограждению?

Авторитетный подрядчик по ограждениям из Флориды приложит все усилия, чтобы воплотить ваши идеи в идеальный забор для вашего дома или бизнеса. Это работа подрядчика. Ваша задача — задавать правильные вопросы до , выбирая подрядчика, чтобы предотвратить проблемы и недоразумения в будущем.

Вот несколько хороших вопросов для начала.

Они профессионалы

Как долго они в бизнесе?

Узнайте, как давно компания работает в вашем регионе. Продолжительность работы в бизнесе не обязательно означает более высокое качество, но вы хотите знать, как долго существует компания.

Имеются ли ссылки?

Получите контактную информацию нескольких прошлых клиентов с установками забора, подобными вашему. Также попросите подрядчика показать фотографии прошлых работ.

Есть ли у них лицензия подрядчика во Флориде?

Запросить лицензию. Не ориентируйтесь только на номер лицензии, указанный на сайте или визитке. Никогда не нанимайте нелицензированную компанию для установки забора.

Общая ответственность и компенсационное страхование работников?

Подтвердите, что подрядчик по ограждению имеет актуальную страховку гражданской ответственности и компенсацию работникам. Эти покрытия защитят вас в случае, если что-то будет повреждено или работник получит травму на работе.

Ручка позволяет?

Подрядчик выдаст все необходимые разрешения на установку забора или это придется сделать вам?

Предоставить подробный письменный договор?

Авторитетные подрядчики по ограждениям всегда предоставляют подробные письменные контракты на проекты по установке ограждений. Никогда не заключайте соглашение, не прописав детали.

Есть ли у них необходимые вам услуги

Выбор материалов и стилей ограждения?

Самые опытные бригады по установке ограждений предлагают различные материалы ограждения, такие как дерево, ПВХ/винил, металл и звенья цепи.Узнайте, может ли подрядчик, которого вы рассматриваете, предоставить вам некоторые варианты материалов.

Гарантия на материалы и качество изготовления?

Получить четкое представление (в письменной форме) о гарантии подрядчика по ограждению как на материалы ограждения, так и на качество изготовления. Проблемы иногда случаются, и вам нужно знать, как вы защищены.

Сколько времени нужно закончить проект?

В зависимости от многих факторов, на выполнение проектов ограждения может потребоваться разное время.Прежде чем нанимать подрядчика, получите точную оценку того, сколько времени займет ваш проект.

Подтверждают ли они подземные линии электропередач?

Будет ли ваш подрядчик разговаривать с местными коммунальными и энергетическими компаниями, чтобы узнать, где именно на вашей территории проходят линии электропередач? Это критически важно.

Используются ли субподрядчики?

Узнайте, выполнит ли подрядчик и его бригада весь монтаж или будут привлечены субподрядчики.Обычно, но не всегда, лучше нанять команду, которая сделает всю работу сама.

 Они устанавливают столбы в бетоне?

Это кажется очевидным, но никогда не предполагайте. Убедитесь, что ваши столбы забора будут правильно установлены в бетоне, а не просто вбиты в землю.

Присутствует ли надзиратель?

Спросите, будет ли владелец компании/генеральный подрядчик находиться на объекте во время работ или будет ли присутствовать другое лицо, осуществляющее надзор.

Что такое политика очистки?

Узнайте, как подрядчик справляется с уборкой и вывозом мусора. Вы не хотите остаться с кучей хлама, который нужно вывезти на свалку самостоятельно.

Если вы обсудите эти и другие связанные вопросы с потенциальными подрядчиками по ограждению из Флориды до того, как что-либо будет подписано и начнутся работы, у вас будет гораздо больше шансов нанять идеального подрядчика, который построит вам идеальный забор.

A Perfect 10 Fencing of Brooksville, FL, является лицензированной и застрахованной профессиональной компанией по ограждению, обслуживающей округа Эрнандо, Паско и Цитрус в западной Флориде.Наши бригады по ограждению устанавливают заборы только «идеальной 10», потому что ничто меньшее не подойдет для наших клиентов. Получите ответы на многие важные вопросы об установке забора, позвонив по телефону (352) 606-2623 .

рекомендаций при найме строителя заборов

Мая 13 2016

В мире строительства, к сожалению, встречаются люди, которые не всегда максимально честны в услугах, которые они обещают своим клиентам. Если вы решите нанять Dakota Unlimited или другую фехтовальную компанию, вот несколько рекомендаций, которые следует учитывать в процессе поиска!

1. Изучите их послужной список. Свяжитесь с BBB, чтобы получить бесплатные бизнес-отзывы о любой компании, которую вы рассматриваете для найма. Посетите bbb.org или, в Миннесоте и Северной Дакоте, позвоните по бесплатному номеру 1-800-646-6222. Ссылка на нашу аккредитацию BBB находится здесь: Dakota Unlimited BBB
.
2. Запрашивать множественные оценки. Присмотритесь и получите не менее трех оценок в письменном виде. Используйте онлайн-каталог аккредитованных предприятий BBB. Остерегайтесь компаний, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой или давать грандиозные обещания. Открытость и честность в отношении наших возможностей позволили нам построить прочные отношения с клиентами.
3. Проверка лицензии и страховки . Убедитесь, что компании имеют надлежащие лицензии. В Миннесоте подрядчики должны быть лицензированы или зарегистрированы в Министерстве труда Миннесоты (doli.state.mn.us). Вы также должны убедиться, что они полностью застрахованы. По запросу мы рады предоставить страховой сертификат.
4. Спросите рекомендации. Получите рекомендации по трем недавним проектам и проверьте их перед подписанием контракта. Ссылки могут быть разных форм; Список Энджи, Facebook, чековая книжка.орг. Мы рады предоставить вам адреса, по которым вы можете посмотреть выполненные работы в вашем регионе, но никогда не сообщаем имя клиента или номер телефона. Мы хотим, чтобы все наши клиенты наслаждались своим забором без сбоев. Многие клиенты делятся своим опытом в Интернете.
5. Запрос об отказе от удержания. Отказ от удержания — это заявление подрядчика о том, что все поставщики и субподрядчики получили оплату за свою работу. Обязательно спросите, предоставит ли подрядчик вам освобождение от залога после завершения работы.Dakota Unlimited рада предоставить освобождение от залога по запросу, но это не является обычной практикой в ​​жилых помещениях.
6. Не забудьте разрешения на строительство. Разрешения предназначены для вашей защиты и помогают гарантировать, что работа будет соответствовать местным строительным нормам. Перед началом проекта проконсультируйтесь с вашим подрядчиком. Домовладельцы несут расходы на получение разрешений на строительство, но компании должны нести ответственность за получение всех необходимых разрешений. В большинстве случаев Dakota Unlimited выдаст вам разрешение, в зависимости от города и требований.
7. Рассмотрите проблемы с обслуживанием в будущем. Если вы решите вести бизнес с неместной компанией, у вас могут возникнуть трудности с удовлетворением любых гарантийных или сервисных потребностей, которые могут возникнуть после завершения проекта. У нас есть магазин в Роузмаунте, штат Миннесота, что позволяет нам быстро добраться до всех районов метро. Нам регулярно звонят люди, с которыми мы работали более 20 лет назад.
8. Получить все в письменной форме. Не разрешайте начинать работу без подписанного контракта, который включает: ориентировочные даты начала и завершения; подробное описание предоставляемых услуг; любые расходы или надбавки; график платежей и информация о гарантии.Помните, что все, что вы подписываете, является контрактом. И обязательно читайте мелкий шрифт. Все условия указаны на обратной стороне полученной вами сметы. Вас не просят ничего подписывать, если вы не согласны с условиями
9. Не полагайтесь на словесные обещания . Любые обещания, данные в устной форме, должны быть прописаны в контракте, включая информацию о гарантии.
10. Составить график платежей. Никогда не вносите полную предоплату за проект. Распределяйте платежи в соответствии с согласованными этапами выполнения работ и вносите окончательный платеж только после завершения работ.Ваш первоначальный взнос гарантирует вам место в очереди и позволяет нам заказывать материалы. Деньги больше не обмениваются до тех пор, пока проект не начнется, а окончательный платеж должен быть произведен по завершении.

Как открыть компанию по производству заборов

Создайте компанию по производству заборов, выполнив следующие 10 шагов:

1. Планируйте свою компанию по производству заборов
2. Превратите свою Fence Company в юридическое лицо
3. Зарегистрируйте свою Fence Company для уплаты налогов
4. Открытие коммерческого банковского счета и кредитной карты
5. Настройка учета для вашей компании Fence
6. Получите необходимые разрешения и лицензии для вашей заборной компании
7. Получить страховку компании Fence
8. Определите бренд вашей компании Fence
9. Создайте веб-сайт компании Fence
10. Настройка телефонной системы для бизнеса

Вы нашли идеальную бизнес-идею и теперь готовы сделать следующий шаг. Начать бизнес — это больше, чем просто зарегистрировать его в государстве. Мы составили это простое руководство по созданию вашей компании по производству заборов. Эти шаги гарантируют, что ваш новый бизнес будет хорошо спланирован, правильно зарегистрирован и соответствует законодательству.

ШАГ 1: Планируйте свой бизнес

Для успеха предпринимателя необходим четкий план. Это поможет вам наметить специфику вашего бизнеса и обнаружить некоторые неизвестные.Несколько важных тем для рассмотрения:

К счастью, мы провели для вас много исследований.

Какие затраты связаны с открытием заборной компании?

Начальные расходы включают бизнес и налоговую лицензию, лицензию подрядчика и страхование ответственности. Страхование необходимо для защиты вашего бизнеса в случае аварии или травмы. Покупка поручительства также является хорошей идеей. Многие приходят на сумму от 6000 до 12000 долларов, но для крупных проектов можно приобрести покрытие до 50000 долларов. Стоимость ежегодных премий для малого бизнеса составляет в среднем от 500 до 900 долларов. Как минимум, вам понадобится полноразмерный грузовик с удлиненной платформой для доставки материалов. Вилочный погрузчик также может быть полезен для быстрой и легкой загрузки материалов для ограждения. Необходимое оборудование, необходимое для строительства заборов, включает в себя почтовые машины, носилки для забора, пилы, дрели, воздушные компрессоры, гидравлические шнеки и бетономешалку. Покупка нового оборудования потребует минимальных инвестиций в размере около 10 000 долларов США.Наконец, вам понадобится место для хранения всего этого оборудования, а также офисное помещение для хранения файлов и контрактов. К счастью, в зависимости от ваших местных законов о зонировании, ваш дом может служить этим многочисленным целям.

Каковы текущие расходы компании по производству заборов?

Текущие расходы на установку ограждений могут включать:

• Техническое обслуживание транспортных средств и оборудования
• Материалы для ограждения
• Затраты на хранение
• Стоимость доставки
• Плата за обработку кредитной карты
• Обслуживание веб-сайтов и офисные принадлежности
• Заработная плата сотрудников

Кто является целевым рынком?

Предпочтительными клиентами являются домовладельцы, владельцы бизнеса, застройщики, фермеры, владельцы ранчо и государственные учреждения.

Как компания по производству заборов зарабатывает деньги?

Предприятие, занимающееся установкой ограждений, зарабатывает деньги, закупая материалы для ограждений по оптовым ценам и взимая плату за труд и знания, необходимые для проектирования и установки ограждений.

Сколько вы можете брать с клиентов?

Подсчитано, что средняя стоимость забора составляет 2620 долларов. Во многих местах требуется разрешение на строительство. В среднем разрешение на строительство стоит около 800 долларов.Если ограждаемая территория имеет уклон или содержит препятствия, которые необходимо удалить, стоимость может быть значительно выше. Для простого деревянного забора отраслевой стандарт материалов в настоящее время составляет от 7 до 19 долларов за погонный фут. Стоимость винилового забора может достигать 33 долларов за погонный фут. Другие материалы, такие как декоративное кованое железо, могут стоить до 300 долларов за погонный фут, если включены затраты на установку. Затраты на рабочую силу на погонный фут варьируются от 7 до 12 долларов в зависимости от типа используемых материалов.

Какую прибыль может принести компания по производству заборов?

В зависимости от уровня подготовки и опыта годовой оклад рабочего по установке ограждений колеблется от 21 160 до 51 800 долларов США, в среднем 32 450 долларов США. Крупный, хорошо зарекомендовавший себя бизнес по установке ограждений может приносить до 1,4 миллиона долларов годового дохода.

Как сделать свой бизнес более прибыльным?

Один из способов сделать ваш бизнес более прибыльным — создать витрину, демонстрирующую все виды ограждений, которые ваша компания предлагает потенциальным клиентам.Возведение нескольких небольших секций каждого типа с использованием различных материалов, в том числе декоративных элементов, дает вашим клиентам наглядное представление о готовом изделии. Еще один важный шаг, который вы можете сделать, чтобы сделать свой бизнес более прибыльным, — это объединиться с другими подрядчиками по ограждению, которые специализируются на других типах заборов, отличных от тех, которые обычно строит ваша компания. Сотрудничество, а также конкуренция между профессионалами отрасли приносят пользу всем участникам. Это может повысить узнаваемость имени вашей компании и привести к увеличению числа довольных клиентов.

Как вы назовете свой бизнес?

Выбор правильного имени важен и сложен. Если у вас еще нет названия, посетите наше руководство «Как назвать бизнес» или получите помощь в мозговом штурме с помощью нашего генератора названий компаний Fence

Если вы работаете в качестве индивидуального предпринимателя, возможно, вы захотите вести деятельность не под своим именем, а под другим именем. Посетите наше руководство администратора баз данных, чтобы узнать больше.

При регистрации названия компании мы рекомендуем изучить название вашей компании, отметив:

Очень важно защитить свое доменное имя до того, как это сделает кто-то другой.

ШАГ 2: Создать юридическое лицо

Наиболее распространенными типами бизнес-структуры являются индивидуальное предприятие, товарищество, общество с ограниченной ответственностью (ООО) и корпорация.

Учреждение юридического лица, такого как LLC или корпорация , защищает вас от привлечения к личной ответственности в случае судебного преследования вашей компании, занимающейся забором.

Прочтите наше руководство по созданию собственного ООО

ИЩИ СЕЙЧАС

Закажите профессиональную услугу, создав для вас ООО

Два таких надежных сервиса:

Вы можете создать ООО самостоятельно и оплатить только минимальные государственные расходы на ООО или нанять одну из лучших услуг ООО за небольшую дополнительную плату.

Рекомендуется: Вам нужно будет выбрать зарегистрированного агента для вашего LLC. Пакеты для регистрации LLC обычно включают бесплатный год услуг зарегистрированного агента. Вы можете нанять зарегистрированного агента или действовать самостоятельно.

ШАГ 3: Зарегистрируйтесь для уплаты налогов

Прежде чем вы сможете открыть бизнес, вам необходимо будет зарегистрироваться для уплаты различных государственных и федеральных налогов.

Чтобы зарегистрироваться для уплаты налогов, вам необходимо подать заявление на получение EIN.Это очень просто и бесплатно!

Вы можете бесплатно получить свой EIN через веб-сайт IRS, по факсу или по почте. Если вы хотите узнать больше об EIN и о том, какую пользу они могут принести вашему ООО, прочитайте нашу статью «Что такое EIN?».

Узнайте, как получить EIN, из нашего руководства «Что такое EIN» или найдите существующий EIN с помощью нашего руководства по поиску EIN.

Налоги на малый бизнес

В зависимости от того, какую структуру бизнеса вы выберете, у вас могут быть разные варианты налогообложения вашего бизнеса. Например, некоторые LLC могут выиграть от налогообложения как S-корпорация (S-corp).

Вы можете узнать больше о налогах на малый бизнес в этих справочниках:

Существуют определенные государственные налоги, которые могут применяться к вашему бизнесу. Узнайте больше о налоге с продаж штата и налоге на франшизу в наших руководствах по налогу с продаж штата.

ШАГ 4. Откройте корпоративный банковский счет и кредитную карту

Использование специальных банковских и кредитных счетов для бизнеса необходимо для защиты личных активов.

Когда ваши личные и деловые счета смешаны, ваши личные активы (ваш дом, автомобиль и другие ценности) подвергаются риску в случае судебного преследования вашей компании. В коммерческом праве это называется прокалыванием вашей корпоративной завесы.

Кроме того, изучение того, как создать бизнес-кредит, может помочь вам получить кредитные карты и другое финансирование от имени вашего бизнеса (а не ваше), лучшие процентные ставки, более высокие кредитные линии и многое другое.

Открыть коммерческий банковский счет

• Это отделяет ваши личные активы от активов вашей компании, что необходимо для защиты личных активов.
• Это также упрощает ведение бухгалтерского и налогового учета.

Рекомендовано: Прочтите наш обзор «Лучшие банки для малого бизнеса», чтобы найти лучший национальный банк, кредитный союз, банки, предоставляющие кредиты для бизнеса, банки со множеством офисов и многое другое.

Открыть нетто-30 счетов

Когда дело доходит до установления вашего коммерческого кредита, считается, что продавцы net-30 — лучший путь. Термин «нетто-30», популярный среди продавцов, относится к соглашению о бизнес-кредите, при котором компания платит продавцу в течение 30 дней с момента получения товаров или услуг.

часто используются для предприятий, которым необходимо быстро получить товарно-материальные запасы, но у которых нет наличных денег.

Помимо установления деловых отношений с поставщиками, о кредитных счетах net-30 сообщается в основные бюро кредитных историй (Dun & Bradstreet, Experian Business и Equifax Business Credit). Именно так предприятия строят бизнес-кредит, чтобы они могли претендовать на кредитные карты и другие кредитные линии.

Получите бизнес-кредитную карту

• Это поможет вам разделить личные и деловые расходы, собрав все расходы вашего бизнеса в одном месте.
• Это также создает кредитную историю вашей компании, которая может быть полезна для привлечения денег и инвестиций в дальнейшем.

Рекомендуем: Прочтите наше руководство, чтобы найти лучшие кредитные карты для малого бизнеса.

ШАГ 5. Настройка бухгалтерского учета

Учет ваших различных расходов и источников дохода имеет решающее значение для понимания финансовых показателей вашего бизнеса.Ведение точной и подробной отчетности также значительно упрощает подачу годовой налоговой отчетности.

ШАГ 6: Получите необходимые разрешения и лицензии

Неполучение необходимых разрешений и лицензий может привести к большим штрафам или даже к закрытию вашего бизнеса.

Требования к лицензированию государственных и местных предприятий

Некоторые государственные разрешения и лицензии могут быть необходимы для управления заборной компанией. Узнайте больше о лицензионных требованиях в вашем штате, посетив справку SBA о государственных лицензиях и разрешениях.

Большинство предприятий обязаны взимать налог с продаж на товары или услуги, которые они предоставляют. Чтобы узнать больше о том, как налог с продаж повлияет на ваш бизнес, прочитайте нашу статью «Налог с продаж для малого бизнеса».

Fence компании может также рассмотреть возможность подачи заявки на получение сертификата перепродажи, поскольку сертификат перепродажи позволяет розничным торговцам приобретать товары, предназначенные для перепродажи, без уплаты налога с продаж.

Кроме того, могут применяться определенные местные лицензионные или нормативные требования. Для получения дополнительной информации о местных лицензиях и разрешениях:

Контракт на оказание услуг (например, MSA)

Компании Fence должны требовать от клиентов подписания соглашения об услугах перед началом нового проекта. Это соглашение должно разъяснять ожидания клиентов и сводить к минимуму риск юридических споров, устанавливая условия оплаты и ожидаемый уровень обслуживания. Вот пример одного из таких договоров на оказание услуг.

Рекомендуется: Rocket Lawyer позволяет легко заключить соглашение о профессиональном обслуживании для вашего фехтовального бизнеса, когда вы подписываетесь на их премиальное членство. За 39,95 долларов в месяц участники получают доступ к сотням юридических соглашений и вызовам адвокатов для получения бесплатной юридической консультации.

ШАГ 7: Получите страховку для бизнеса

Как и в случае с лицензиями и разрешениями, вашему бизнесу нужна страховка, чтобы работать безопасно и законно.Страхование бизнеса защищает финансовое благополучие вашей компании в случае покрытия убытков.

Существует несколько видов страховых полисов, созданных для разных видов бизнеса с разными рисками. Если вы не уверены в типах рисков, с которыми может столкнуться ваш бизнес, начните с страхования общей ответственности . Это наиболее распространенное покрытие, в котором нуждается малый бизнес, поэтому это отличное место для начала вашего бизнеса.

Узнайте больше о страховании гражданской ответственности.

Еще один примечательный страховой полис, в котором нуждаются многие предприятия, — это компенсационное страхование работников. Если в вашем бизнесе будут сотрудники, вполне вероятно, что ваш штат потребует от вас наличия страхового покрытия компенсации работникам.

ШАГ 8. Определите свой бренд

Ваш бренд — это то, что символизирует ваша компания, а также то, как ваш бизнес воспринимается общественностью. Сильный бренд поможет вашему бизнесу выделиться среди конкурентов.

Если вы не уверены в разработке логотипа для своего малого бизнеса, ознакомьтесь с нашими Руководствами по дизайну для начинающих. Мы дадим вам полезные советы и рекомендации по созданию лучшего уникального логотипа для вашего бизнеса.

Если у вас уже есть логотип, вы также можете добавить его в QR-код с помощью нашего бесплатного генератора QR-кода. Выберите один из 13 типов QR-кода, чтобы создать код для своих визитных карточек и публикаций или помочь распространить информацию о своем новом веб-сайте.

Как продвигать и продавать заборную компанию

Вступление в вашу местную торговую палату может предоставить ценную информацию о планируемом будущем развитии недвижимости, а также возможность установить связи в вашем сообществе. Офисы риелторов и ассоциации домовладельцев также являются отличными местами, где можно оставить свою визитную карточку со ссылкой на свой веб-сайт. Члены фермерских и животноводческих кооперативов регулярно нуждаются в ремонте заборов.

Как сделать так, чтобы клиенты возвращались

Социальные сети — отличное место для рекламы новых клиентов, поскольку они предоставляют недорогой способ отслеживать реакцию потребителей на специальные предложения.Пожертвование времени и материалов местным благотворительным организациям — это хороший способ продемонстрировать свои лучшие работы и продемонстрировать свою приверженность улучшению местного сообщества. Этот вид бизнеса требует высокого уровня доверия потребителей, поэтому создание хорошей репутации необходимо для успеха. Один довольный клиент может означать множество рекомендаций друзьям и соседям. Поскольку этот бизнес также может зависеть от погоды, важно развивать долгосрочные отношения с клиентами круглый год.

Все еще не знаете, какой бизнес вы хотите начать? Ознакомьтесь с последними тенденциями малого бизнеса, которые помогут вам вдохновиться.

ШАГ 9: Создайте свой бизнес-сайт

После определения вашего бренда и создания логотипа следующим шагом будет создание веб-сайта для вашего бизнеса.

Хотя создание веб-сайта является важным шагом, некоторые могут опасаться, что это им не по силам, поскольку у них нет опыта создания веб-сайтов. Хотя в 2015 году это могло быть разумным опасением, за последние несколько лет веб-технологии достигли огромных успехов, которые значительно упростили жизнь владельцев малого бизнеса.

Вот основные причины, почему не стоит откладывать создание сайта:

• Все законные предприятия имеют веб-сайты — точка. Размер или отрасль вашего бизнеса не имеют значения, когда речь идет о выводе вашего бизнеса в Интернет.
• Аккаунты в социальных сетях, такие как страницы Facebook или бизнес-профили LinkedIn, не являются заменой вашего бизнес-сайта .
• Инструменты для создания веб-сайтов, такие как GoDaddy Website Builder, значительно упростили создание базового веб-сайта. Вам не нужно нанимать веб-разработчика или дизайнера, чтобы создать сайт, которым можно гордиться.

Используя наши руководства по созданию веб-сайтов, процесс будет простым и безболезненным и не займет у вас более 2-3 часов.

Другие популярные конструкторы сайтов: WordPress, WIX, Weebly, Squarespace и Shopify.

ШАГ 10. Настройте систему корпоративной телефонной связи

Настройка телефона для вашего бизнеса — один из лучших способов разделить личную и деловую жизнь и сделать их конфиденциальными. Это не единственное преимущество; это также помогает вам сделать ваш бизнес более автоматизированным, придает вашему бизнесу легитимность и облегчает потенциальным клиентам поиск и связь с вами.

Есть много услуг, доступных для предпринимателей, которые хотят настроить систему бизнес-телефонии.Мы рассмотрели лучшие компании и оценили их по цене, функциям и простоте использования. Ознакомьтесь с нашим обзором лучших телефонных систем для бизнеса 2021 года, чтобы найти лучший телефонный сервис для вашего малого бизнеса.

Рекомендуемая служба служебного телефона: Nextiva

Nextiva — наш лучший выбор для телефонных номеров малого бизнеса из-за всех функций, которые он предлагает для малого бизнеса, и справедливой цены.